...tutanağı düzenlenerek ödemelerin Özel-3 nolu pozdan yapıldığı, özel pozun tasdikli projesine uygun olmadığı gibi verilen olura göre yalnızca göçük olan ve fay hattı geçilecek... ...ayrı ayrı reddine dair verilen karar davalı ve karşı davacı idare vekili ile birleşen davanın davalıları K1, K4, K2 ve K3 vekillerince temyiz edilmiştir.

Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, İşi”ne ait uygulama projesinde belirtilen mahallerde kullanılacak olan … ve … cilalı taşları, …

Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, İşi”ne ait uygulama projesinde belirtilen mahallerde kullanılacak olan … ve … cilalı taşları, …

Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur.

...bağlanan “Göl Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi”nde; proje değişikliği sonucu oluşturulacak yeni birim fiyatların tespiti hususunda taraflarca...

...mevcut olup olmadığını resen araştıracağı ve dava şartı noksanlığı halinde ise davanın usulden reddedileceği hükümlerini amirdir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

...yapılmak suretiyle imalata giren iş kalemlerine %10 indirim yapılmasına karşılık, mevcut projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan...

“Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “ … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate... ...süreçlerindeki sıralamanın sorunlu olmasından dolayı süre uzatımı verilmesi, 3- Uygulama projeleri onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı...

Fiyat avantajı uygulanması: 35.3.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.