...gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle ... ...teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak...

...243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında... ...getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının... ...ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile...

...haksız feshin iptâli, haklı nedenlere bağlı olarak sözleşmenin... ...davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde...

...artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde... ...üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda...

...sebeplerle sözleşmenin idarece feshi nedeniyle yükleniciye 4735 sayılı... ...sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...039;sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale...

...keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin... ...delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin...

...yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi... ...ekonomik bir çözüm olacağı, bu nedenle mikro tünel yöntem ile...

...veya kırmataş ile yapılması nedeniyle yeni fiyat yapılmasına... ...meydana gelebilecek gecikmelerden süre uzatımı gibi herhangi bir...

...görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir…” hükmü... ...beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe...

...uzatımları dikkate alınmadan sürelerin belirlenmesinin uygun... Netice itibariyle daire kararının esasını teşkil eden...