...bağlı olarak gerçekleşmesinin zorunlu olduğu; Aynı zamanda, pazarlık usûlünün uygulanabilmesi... ...Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği...

Aynı şekilde, 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. Dosyanın incelenmesinden, davalı idarece gerçekleştirilen ... ...kaynaklandığı; bu itibarla, ihale aşaması tamamlanıp taraflar arasında sözleşme imzalandıktan...

...artırılmasını isteyemeyeceği belirtildikten sonra aynı maddenin ikinci fıkrasında, ancak başlangıçta... ...artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun... Dosya kapsamı ve alınan bilirkişi raporunun...

...personelin şartnamede belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığını tespit etmelerinin mümkün... ...hükmü sadece sorumluluk yönüyle bozulmuş ve dosya Dairesince yeniden görüşülerek bozma... ...66 sayılı (Asıl) İlamın 7’nci maddesiyle aynı konuda verilen tazmin hükmüne karşı sorumlulardan...

Sözleşmenin tarafları aynı sözleşmeden doğan alacaklarını, açılan... ...tasarımı ve gerçekleştirilmesi üstlenildiği, dosya arasında mevcut SGK yazı cevabına göre...

...yaptırılacaktır.” şeklinde belirtilen eksikliğin de aynı gün tamamlanmasının talep edildiği, İdarenin... ...olan 17.360 TL’nin 2021/520 esas sayılı icra dosyasına istinaden Söke İcra Dairesi’nin... ...Tesisin elektrik projesi tarafınızdan hazırlanıp kurumumuza onaylatıldıktan sonra işe başlanacaktır...

...yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı... ...dilekçesi, iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı örneklerini... ...harcamaları düzenleyen nitelikte bir kanun olmayıp, bu yönüyle hangi idarenin, hangi ihtiyaçlarını...

...ve 14.07.2008 tarihinde sözleşme imzalanarak aynı gün yer tesliminin yapıldığı; anılan... ...bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine...

Aynı maddenin 47.1.2 nci maddesinde; a1, a2... ...Farkı Kararnamesi hükümlerine aykırı hesaplanıp ödenmesi, sözleşme ve eki ihale dokümanının... ...incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğinin ilân veya daveti...

...incelenmesi sonucunda; sözleşmede bulunmayan işlerin aynı yükleniciye yaptırıldığı ve yeni işlerin...