.-TL kâr mahrumiyet bedelinin 18.07.2007 tarihinden itibaren en... ...yüksek ticari faiz ile birlikte İdareden tahsiline ve Mahkemece verilen 02.08.2007 tarihli... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. İşe ilişkin ...

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. ...gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

... gereken süre olduğu, davacı yüklenici olup bakiye 158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249 ... nedeniyle yapılan ilave masrafların da davalıdan tahsilini istemişse de davacı tarafından teknik verilerin teminine yönelik yapılan masraflara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı gibi davacı ...

...itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. ...ve proje dışı imalâtlar yapıldığı halde bedelinin ödenmediğini de ileri sürmektedir...

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra... maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir. ...bu miktar düşülerek 434.758,00 TL'nin tahsiline karar verilmiştir.

...ait sözleşmenin 6 ncı maddesi ile sözleşme bedelinin 13.800.000 TL, aynı sözleşmenin “Ödeme... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükümleri yer almaktadır. ...doğal gaz abone bağlantı bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı konusunda, idaresi...

...yapılan beton döküm ızgara imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu, ihale dokümanı uygulama... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

TL, kasko bedelinin %2'si ... TL, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı ...