2-Davacı davasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırlarında çalışacak olan tüm... ...tarafa 38.605,92 TL (KDV hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun tespitine karar verilmiş, bu kararın davalı... ...davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

...Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan... ...görüşüne dayanak teşkil eden ve başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde emsal nitelikte olmadığı iddia...

...tutanakların ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Selçuklu Belediyesine iletildiği, 3 farklı eğitim kurumunca düzenlenen...

Türk Borçlar Kanunu’nun 299 uncu maddesi, kira sözleşmesini, “Kiraya... (Ek cümle: 23/7/2010-6009/24 md.) Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde... Belediyesine ait bulunan otel işletmesinde kiracı durumunda olan … Turizm Ve Seyahat Ltd.

...edilerek karar verildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporuna itiraz edildiği, gecikmenin kimden kaynaklandığına bakılarak... ...müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği...

...için gerekli tahliye sisteminin yaptırılmaması nedeniyle de belediyenin kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır. ...Ç:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının tüm temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı lehine BOZULMASIN...

… Büyükşehir Belediyesinin 29 yıllığına mülkiyetin gayri ayni hak tesisi şeklinde ihale ettiği “.. Bu nedenle sorumluluk itirazları kabul edilmemiştir.

Belediyesi tarafından ihale edilen “.. Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...müvekkilinin görevli olmadığını ifade edilerek sorumluluk itirazında bulunsa da; Bahse konu olayda, süre uzatım komisyonunca...

Belediyesi … Petrolleri”, “ doğa dostu belediye doğa dostu akaryakıt” sloganı ile tam sayfa ….