...şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin dava konusu ihalenin pazarlık...

...Kanun ile getirilen kusur sorumluluğu ilkesi nedeniyle mevzuata uygun sözleşmenin uygulanması...

I- GİRİŞ … Belediyesi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Bayraklı 2.

...gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle ihalenin iptali kararının iptal edilerek...

Bu nedenle, ..

...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...

...içine dercedilmesi nedeniyle mükerrer ödemeye neden olunduğu; YBF 03 Poz Numaralı 0,38 Kırmataş...

bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

...fiyat üzerinden ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak; Söz...

Buna göre mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için...