...Kamu İhale Kanunu’na göre 24/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... ...ruhsatı alınması için 14.05.2020 tarihinde ilgili Belediyesine başvuruda bulunulduğu ve 16/06/2020... ...ve tespitler birlikte dikkate alındığında; sözleşmesine göre iş yeri teslim tarihinden...

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. İdarenin kiraya verme işlerinde asıl olan ihale yöntemi kapalı teklif usulüdür. Şirketin, üç işin de sözleşmesinde yer alan “Başkanlık yazılı...

… Belediye Başkanlığının (Fen İşleri Müdürlüğü... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...İşe başlama tutanağı”nın düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin... ...verileceği hususlarıyla, Genel olarak yapılan ihalelerinde, iş artışlarından (keşif artışından...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...fiyatı teklif ettikleri dolayısıyla idarenin ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği... ...sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler... Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı...

18 vd.) yaptığı ihaleden sonra KİK md. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) “Delil Sözleşmesi” başlıklı 193. ...tevkifatının 2/10 kesilmesi ve/veya Büyükşehir Belediyelerinin Su Kanalizasyon İdareleri için... ...kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin...

belediye başkanı , kamu zararı , sorumluluk , süre uzatım komisyonu , süre uzatımı Belediyesi tarafından ihale edilen “..

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.’ Söz konusu yerin kiralanmasına ilişkin ihaleyi kazanan ... ...Derneği ile 07.08.2013 tarihinde yapılan Kira Sözleşmesinin “Özel Maddeler” bölümünde...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 18/05/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla...

...İdare Binası İnşaat İşi ihalesinin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun... ...yokluğundan kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği, Sözleşmenin... ...idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese...