...bedel sözleşmeye bağlanan “Arifiye Belediyesi Hizmet Binası” yapım işinde... ...değerlendirmeleri özet olarak aşağıdaki gibidir. ...etme olanağı olmadığı, ilave makine ve kamyon desteği ile çift vardiya...

...işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik... ...ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe... Bunun üzerine 16/7/2014 tarihli inceleme raporu düzenlenmiştir.

...nicinin görüş ve talebi; İlgili belediyenin mevcut parselde inşaat izni... ...İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına...

...kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” denilmektedir... ...giderlerine yönelik yapılan incelemede, Belediyede çalışmakta olan işçiler... ...tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesinin...

...işinde, yüklenicinin idaresine başvuru yaparak, işin % 30 luk kısmını bir... ...kazı/dolgu işleri, peyzaj ve nakliye gibi imalat grupları kapsamında olması... Grup: Bina İşleri , kamu ihale genel tebliği , yigş 20

...toplam … TL kamu zararının Üst Yönetici … ( ...değerlendirilen 5,23 – 5,03 – 8,13 – 6,62 gibi tahsili için yapılacak giderden... Belediye Başkanı), Üst Yönetici … (

% 5 ödenek tespit olunmuştur. ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye... ...gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylaması, onaylanan ilk iş...

kamyonet” gibi taşıtlar için farklı tanımlamalar... Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Merkez ve Merkez... kamyonet otomobil”, “ kamyonet otomobil”, “

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirakı olan davalı... Açıklanan nedenlerle, HMK m. ...yeni mali yükümlülüklerinin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı talebinde...