...üzerine yüklenici davacı şirket ile ihaleyi gerçekleştiren... ...İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı... ...dolayı bu hususun mücbir sebep kabul edilerek sözleşmenin...

...DÜŞÜNÜLDÜ : Dava, davacı şirketin yasaklı dönemde... ...tamamının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'... Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın...

...Dava konusu istem: Davacı şirket tarafından, Ilgın... ...varlığının davalı idarece kabul edilmediği, dava konusu... ...partiler ile ilgili hakem muayenesi yapılmadığı iddia...

I - KONU … Belediye Başkanlığı’nın... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...hizmetlerinin yapılmamasının şirketlerinden kaynaklanmadığı...

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Belediyesi tarafından 24.02... ...yazısı ile …’e asil komisyon üyesi olarak görevlendirildiği...

...idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının... ...b maddesinde de “Kabul komisyonunun tespit ettiği... ...sonucunda başka bir yüklenici şirket ile 217.000,00 TL bedel...

...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...konu olayda, süre uzatım komisyonunca süre uzatım...

...yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine... ...hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise... ...cezası” bedeli kadar davacı şirketin borçlu bulunmadığının...

Şirketinde kurularak belediyede... Belediyesi, .. Belediyesi, .. ...sunulmadıkça bu savunmanın kabul edilebilir olması mümkün...

...simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine... ...saklı kalmak kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden... ...tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara...