...teçhizatında bağlantıların yapılıp, yerel gaz şirketi kabulleri yaptırılması, abonelik ve...

...Müdürlüğünce … tarihinde … İnşaat Limited Şirketine ihale edilen … TL sözleşme bedelli...

...ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı...

Davacı yüklenici vekili, müvekkili şirketin davalı idare ile sözleşme imzaladığını...

...ederek, (i) bu fiziksel koşulların makul olarak nasıl önceden tahmin edilmesinin mümkün olmadığını...

...Otomotiv Gıda Ticaret İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi ile Ac Turizm Taşı.

...hazırlatılan ve 08/10/2021 tarihinde anılan şirket tarafından onaylanan elektrik bağlantı...

...7436 sayılı kararında, İdareyle davacı şirket arasında yapılmış olan sözleşmeyle...

İstinaf Sebepleri Davalı şirketin söz konusu binayı dava dışı Toplu...

...29/04/2022 tarihinde yerel elektrik dağıtım şirketinin vermiş olduğu enerji müsaadesine...