tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir. ...Mahkemesi’nce verilen kararda; dava dilekçesinde yer verilen “ihale üzerinde bırakılan şirketin...

...İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri sürülerek... ...hususun adlî yargıda devam eden dava kapsamında verilen tanık tutanaklarıyla da sabit olduğu...

toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı...

...proje değişikliği sonucu yapılmasına karar verilen teklif kapsamında fiyatı verilmemiş... İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.

...sırasında idarece … yılında yapılmasına karar verilen Tünel iş grubundaki … nolu … ve … nolu... ...Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanacağı belirtilmiştir.

(rakam ve yazıyla)bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...teklif cetvelinde yer alan her iş kalemi için verilen teklif birim fiyatın bu iş kalemlerinin...

...ile birlikte İdareden tahsiline ve Mahkemece verilen 02.08.2007 tarihli tedbirin karar kesinleşinceye... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi... İşe ilişkin ...

...Kararında; “Pursantaj oranları, işin iş programına uygun biçimde gerçekleştirilme seviyesinin... ...ilişkin gerek Sayıştay yargısı tarafından verilen emsal kararlar ve gerekse de bu konularda... anahtar teslim , götürü bedel , iş eksilişi , pursantaj

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... ...olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...