...s inceleme raporu ve ekleri incelendi... Hizmet Alımı İhaleleri... Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm... ...tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye... ...çalıştırılan personelin geçici süreli SGK dosyası açılmadan... ...Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama... ...düzenlemesi, “Hizmetin süresi” başlıklı... ...hususlar tespit edilmiştir.

...ve 455 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı... ...alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri... ...kortları zeminine iş artışı kapsamında... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde... ...verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici... ...verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince...

...Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi... ...davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... ...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...yatırım giderleri (araç alımı, şantiye, ofis... ...sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük... ...ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu... ...r sözleşmesi , iş artışı ve iş eksiliş...

...Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca... ...yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre...

...Başkanlığı) 07/04/2021 tarihli ve 7589 sayılı yazısından... ...Müdürlük Olur’u ile iş artışı yapıldığı... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş...

...olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında... ve Tic. ortak girişimi adına Av. ...konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak... ...arasında) ilçenin belirli bölgelerinde... ve ... ve ...

...nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ... ve ... ...verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı... ...durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...Kampüsler 2023 Yılı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi... işgünü içinde teslim alınır. ...gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...numaralı dipnotunda “İş süreklilik gösteren... ...süresinin yaklaşık 1 yıl süreli olduğu anlaşılmıştır... ...sözleşme , yemek hizmet alımı ihalesi

...tarihinde ihale edilen ve …Ltd. ...aylık işin devamı süresince vekaleten baktığı... İlamda, söz konusu işe ilişkin 8. Sözleşme konusu hizmet alım işi ... Hizmet Alımı İşi” nde Teknik...

...Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı... ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine... ...tarafların görüş ve değerlendirmeleri...