...Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden bahse konu birim fiyatların Kurulumuzca tespiti talep... ...kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında... ...yeni iş kalemlerinin birim fiyatının, bu iş kalemleri ile benzer idarelerde mevcut birim fiyatların 0,90 ile çarpılarak...

...yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı... ...yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler... ...birim fiyatlarının tespitinde, teklif cetvelinde yer alan benzer iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki fiyatı ile teklif...

...geçerli rayiçleri kullanarak 10.160.1026 mazot (motorin) girdisi için 21,97 TL fiyatın kullanılmasının mevzuata uygun olduğu... ...belirlenmesi gerektiği ve bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için ise sorgulama yapılmaması gerektiği, Ayrıca...

İhale dokümanında, “İş Gruplarının Maliyetteki Oranları” belgesi kapsamında “ Subasman Altı ... Çevre Düzenleme İmalatları, Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı ” ana başlıklarına ve söz konusu kalemlere ilişkin alt ... hesabında esas alındığı, İdari Şartname’de B-III grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceğine dair düzenleme yapıldığı ve ...

...teklifi ekinde idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle... ...yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak... ...yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı...

...teklifi ekinde idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle... ...yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak... ...yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı...

...itibari değerlendirme oranında tenzilat uygulanması gerekirken benzer poz tenzilatının uygulandığı anlaşılmıştır. ...yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı... ...yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler...

...maddesinin “II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı kısmındaki (g) bendinde, işçinin... Anonim Şirketi işçisi ...

TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...gerektiğinde kurum tarafından mücbir sebep olarak belirlenecek benzeri diğer hallerden olduğunu, bu durumun yükleniciden... İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu ...

Yargıtay'ın böyle bir yetkisi ve görevi yoktur. ...teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.