...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Torbalı Tepeköy... ...gösterildiği, İlk enerji müsaadesinin süresinin dolmasına binaen işin yürütülmesi sürecinde GDZ Elektrik Dağıtım A...

TL sözleşme bedelli “Eski Acil Binasının Psikiyatri Kliniğine Dönüştürülmesi İşi” nde... ...alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde...

...yapıldığı, zira araç teslim tutanağından 2’sinin de teslim edildiğinin görüleceği, belirtilmiştir. ...ödemenin yapıldığı, bununla birlikte; İdarenin ihtiyaca binaen 20.06.2017 tarihinde … sayılı Olur ile iş artışına...

...teminata ait şartlar, d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, e) İşe başlama ve işi bitirme... ...kurulması ve işletilmesi, kompost işletme ve üretim tesisi binası prefabrik ve tek katlı 5953,29 m² inşaat alanına...

...girileceğinin bu nedenle gürültülü çalışma sayılan (Binaların bulunduğu yerin yamaç ve volkanik kayalardan oluşması... ...dikkate alınmadığını, öyle ki daha işin başında işyeri teslimi yapıldığı halde işe başlamanın turizmden kaynaklı...

...bedel sözleşmeye bağlanan “İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı” işinde; açık otopark altında... ...atölye doğrultma binasının 15/09/2021 tarihinde boşaltılıp teslim edildiği, otoparkın bu alan üzerinde olduğu, otopark...

...edilen … TL sözleşme bedelli … İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi’nde; süre uzatım kararına istinaden düzenlenen... Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...caddesinin hasar görmesini engellemek için aynı zamanda da bina temel kazılarının güvenli yapılabilmesini sağlamak... ...davalı ile aralarında düzenlenen 28.06.2011 tarihli anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşme ile ...

d- Binanın genel görünüm ve ahengine uygun boya, badana ve küçük onarımlarını yapmak kiracıya aittir. Belediyesine teslim edecektir.