...yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir. ...için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat... ...mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur... ...fıkrasında; “İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

Palplanş ödemesi birim fiyata dahil değildir.” Denilmiştir. Sözleşmenin (A3.4.2) ayrılmaz parçası Teklif Fiyat Çizelgeleri 1. ...nedenle palplanş imalatının kazı işleriyle karıştırılmaması gerekmekte... ...palplanş çakılamamış, İksa Tespit Heyetince tespiti yapılan bu kısımlarda...

...Anlaşmazlık konusunun sözleşmenin teklif birim fiyat kısmına ait olduğu anlaşılmaktadır... ...mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş... ...bulunan özel birim fiyat tarifleri ile birim fiyata dahil olan giderlerin neler...

...kullanılması gerekirken daha zor ve fiyatı yüksek olan moloz taş duvar işçiliği... ...moloz taş döşemede derz açılması analizine esas alınabilecek poz bulunmasa... döşeme pozu , işçilik rayici , moloz taş döşeme , Yeni birim fiyat

...gider , montaj , Yapım işi , Yeni birim fiyat , yüklenici karı ve … iş kalemlerinin yeni birim fiyatlarının yüksek tespit edildiği... ...işlerini,” şeklindeki tanım gereğince montaj işleri de yapım işi kapsamında...

...KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname... ...Öğrenci/Kursiyer/Velilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okul/Kurum... ...üzerinden işin yürütülmesi esnasında fiyat farkı hesaplanmasının mümkün...

...sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili... ...verilen karara karşı davalı iş sahibince istinaf kanun yoluna başvurulmuş... ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca... ...sözleşme birim fiyatlı olup, sabit birim fiyatlara göre toplam bedel kararlaştırılmıştır...

...Kanunu’na göre 14.08.2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Elazığ... Yapılan ön incelemede, eksik olduğu tespit olunan... alt yüklenici , alt yükleniciye yaptırılacak işler , BII/BIII.

...şartnamelerindeki hükümlere ve birim fiyatlarına göre yaptığı işlerden... Yapılan incelemede; “ÖBF.01” pozuna ilişkin... malzeme teslim tutanağı , yapılan işler listesi , yeşil defter ...üzerinden indirim yapılmak veya teklif birim fiyat almak suretiyle gerçekleştirilen...