...yaklaşık maliyet baz alınarak düzenlenmiş pursantaj oranları üzerinden mi... ...yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir. ...için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat... ...ise de anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen veya...

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...hizmetlere ilişkin verilen teklif birim fiyatların sadece idareye hizmet için... ...ödenecektir” denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY 900... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden...

...Yapım İşi-1” işinde; yeni iş kalemi birim fiyatlarının onaylanması sonrasında... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş, talep ve... ...Fiyatı Belli Olmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti” başlıklı 28.1.1.

...Kanunu’na göre 14.08.2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Elazığ... numaralı maddeler eklenmiştir. ...Grupları Listesindeki BII/BIII grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak...

...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması nedeniyle sözleşmenin...

...nasıl hesaplanacağının belirtildiği, fiyat dışı unsurların puanlamasının... ...yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli... ...Yakınlık Puanı (AP:20 puan) bu kapsamda iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik...

...verilmesi ve bahse konu donatı bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği... ...sözleşme bedeline dahil , Yeni birim fiyat ...götürü bedel sözleşmeye bağlanan işlerde, isteklilerin tekliflerini, ihale... ...İnşaat Teknik Şartnamesi incelendiğinde, Birim fiyat tarifi şeklinde “İNŞ... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş, talep ve...

...tutarları düşülecek işlere ait birim fiyatların, YİGŞ’nin 22 nci... ...hesaplanmasında, 22’nci maddede yer alan yeni fiyatın tespitine ilişkin hükümlerin... anahtar teslim , götürü bedel , iş eksilişi , pursantaj

...edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu meydana... ...yapılmasının gerektiği, yapımı devam eden işlerde ise ahşap kalıp yapılması... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..