...Sözleşmeleri Kanununa göre 06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici... Ancak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan iş kalemlerinin metrajlarına...

Kamu zararı olarak ise asgari ücret fiyat farkı tutarının esas alınması gerekir. ...n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen... ...asgari ücret arasındaki fark, b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından...

...miktarı, k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle... ...evrakları, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin müdahil ... teklifte çekilmiş, isteklilerden ... teklifinde çekilmiş, ihalenin, 47.

...verilecek hizmetlere ilişkin verilen teklif birim fiyatların sadece idareye hizmet için alınan... ...ödenecektir” denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY 900 ve İKY... ...Adliye Mahkemesi hukuk dairesine, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine...

sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. ...imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. ...olduğu, ihalenin açık ihale usulü ile ve birim fiyat teklif alınmak üzere elektronik...

...makine, taşıt vb.'nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır... ...Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine... ...yararlanıldığını, kule vinç ile ilgili maliyetlerin bu birim fiyata dahil edildiğini, konut sayısının... ...değil, yüklenici kârı olmaksızın piyasa fiyatları ile tespit edilmesi gerektiği, ayrıca...

...etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. ...güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde...

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

...konusu bültende tane nanenin “adet” üzerinden fiyatlandırıldığı tespit edilmiştir. ...olmadığı gerekçesiyle anılan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki...

Şti.nin son fiyat tekliflerini sunduğu anlaşılmıştır. ...Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihale birimi 3.2. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; …