...su, lpg/doğalgaz giderleri; numune analiz giderleri; ana girdilerin tümü... ...eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin... ...borcu Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminin hesabına yatırılacak ve... ...incelenmesi ve tespiti için yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

...olduğu,  söz konusu isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata... ...hesabında dikkate alınmaması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik... (3) Başvuru veya teklif zarfları alınış sırasına göre incelenir.

...tarafından açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle... ...malzeme dahil yemek hazırlama, servis yapma ve sonrası temizlik hizmeti alımı... ...oranını (c) katsayısının ise makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık... asli unsur , fiyat farkı katsayısı , ihale dokümanı

...bedelinin hakedişten kesilmesi gerektiği ve yüklenicinin bu duruma itiraz ettiği... ...gösteren bir belgeden ibaret olduğu ve birim fiyat niteliğinde bulunmadığı...

...tarihli ve E-150817 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

ç) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim... “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5 inci maddesinde; “ ...doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı...

Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... ve 3. ...kule vinç ile ilgili maliyetlerin bu birim fiyata dahil edildiğini, konut... ...yüklenici kârı olmaksızın piyasa fiyatları ile tespit edilmesi gerektiği... ... Adliye Mahkemeleri hukuki denetim yapma yetki ve görevi yanında gerektiğind...

...tutarları düşülecek işlere ait birim fiyatların, YİGŞ’nin 22 nci... ...hesaplanmasında, 22’nci maddede yer alan yeni fiyatın tespitine ilişkin hükümlerin... ...ilişkin benzer nitelikte kararların verildiği görülmüştür.