...İNŞ.3 ve İNŞ.4 iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinde, 25 metreden... ...nin 6.maddesinde Teklif birim fiyatlı işler/anahtar teslim götürü... (rakam ve yazıyla)bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...birlikte, Karma sözleşmeye bağlanan bu işte birim fiyat teklif alınmak suretiyle...

...sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında yüklenici... ...hesaplanmayacağına dair hüküm bulunan bu işte; sözleşme ve eki ihale dokümanları... ...ile belirlenen ve yapılmış olan iş artışı kapsamındaki iş kalemleri... ...diğer idarelerdeki fiyatlar (2020 yılı Birim Fiyatları) ile özel pozlara ait...

...imalatlara fiyat farkı verildiği, iş artışı yapılan imalat tutarlarına... ...artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının tespitinde tenzilat... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...alındığında; anahtar teslimi götürü bedel bu işte, yüklenicinin teklif ettiği toplam...

...davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah... ...bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi...

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...ki düzenlemeden sözleşmenin birim fiyatlı sözleşme olduğu anlaşıldığında... İş artışı ile ilgili davacının bedel talebi de bulunmamaktadır. ...sözleşme birim fiyatlı olup, sabit birim fiyatlara göre toplam bedel kararlaştırılmıştır...

...olarak düz işçinin esas alındığı birim fiyat üzerinden ödendiği görülmüştür... ...sorgudaki kamu zararı hesabında iş artışına gidilmesi sonrasında yapılan... ...hesabına yatırıldığını ifade etmişlerdir.