Büyükşehir Belediye Başkanlığı ... Büyükşehir Belediyesi ...

...edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için...

...ilişkin İdari Şartnamede işin başlangıç-bitiş tarihi ve malzemelerin teslim tarihi gibi...

...revize iş programlarında belirtilen revize iş bitim tarihlerine göre de yüklenicinin D-717...

...esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı...

...sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı...

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce ...

...süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini...

...İşi, 2020/571753”nden alınmış yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede işin...

Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilerek yaptırılmakta olan “..