... uygulanacağının öngörüldüğünü, bu itibarla; Borçlar Kanununun 138 inci maddesi çerçevesinde sözleşme şartlarının ... olağanüstü şartlara göre uyarlanması ya da sözleşmenin feshi/sözleşmeden dönme talep edilmesinin mümkün olduğunu ...

maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, yükleniciler hakkında 26. adli yargı , bilirkişi , idari yargı , sözleşmenin feshi , yasaklılık maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...uygun bulunmadığı, bu nedenle sözleşmenin feshine karar verildiği, 45 günlük yasal süre... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

...yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşmenin 8.7. ...sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, sözleşmenin feshi halinde ifaya ekli cezai şartın talep...

Sözleşmenin 6. Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735... Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 1.

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezaya ilişkin olarak 16. 10 günlük ceza , ceza kesilmesi , ihtar çekilmesi , sözleşmenin feshinde ceza

... konusu işe ait Sözleşmenin “Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar” başlıklı 26'ncı... ...hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...sözleşme şartlarının değiştirilmesinin Borçlar Kanunu’nun 19.maddesindeki sözleşme... ...üçüncü bendinde DSİ birim fiyat tarifeleri ve eki, sözleşmenin ekleri arasında sayılmıştır....

sözleşmenin feshi , yasaklılık kararının kaldırılması , yüklenici kusuru ...yazıyla 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20., 22 ve 25.f maddeleri, Yapım İşleri... maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir.