...Koşulu (Sözleşme Cezası), Ankara 2018, s. ...teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini, ihtara...

...kampüsü içeren bir hizmet alımı için sadece bir kampüs üzerinden... ...veya yaptırılması, e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya... ...denetim ekibi ile birlikte İdare çalışanları ve yüklenicinin...

...sözleşme kapsamında elde ettiği gelir daha fazla olduğundan mahsuplaşma... ...yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek... ...dilekçe verildiğinden 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin...

...bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin düzeltici... 31.10.2018, E. 2018/2428, K. ...ihale dokümanına karşı süresi içinde şikâyet ve itirazen şikâyet...

...özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin... ...devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz. hükmü... ...yapılarak sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde imzalandığını...

...TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük tutardan... ...sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde... ...nihayet iş bitim tarihi 07.06.2018 olarak belirlenmiştir. ...

...olmadığından, kesin teminatın iadesi için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı... ...teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.” düzenlemesi... ...teminatından kesilir.” düzenlemesi, “Çalışanların özlük hakları...

...ilgili görevli bulunmayan kamu çalışanlarına dahi açıklanmadığı... ...araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık... ...değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari...

...sitin son ödeme tarihi 31.03.2018 iken, 5 Aralık 2017 tarihind... ...olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su... ...Yazıda; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87-92 maddelerine...