...verildiği, verilen 144 günlük süreye havanın fen noktasında... ...sürenin sözleşmede havanın fen noktasında çalışılmaya... ...havanın fen noktasından çalışılamayan devresinde... ...çalışmaya uygun olmayan günlerin eklenip eklenemeyeceği... ...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...Sözleşmeleri Kanunu’nun Kurulumuzca karara bağlanmak... (Yüksek Fen Kurulunun 09.03...

...oluşan anlaşmazlık konusunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir... ...yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kuruluna başvurabilirler... ...otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilir....

...olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından... ...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek... Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya... ...idarenizce verilecek 40 gün süre uzatımının da sözleşmesine... (Yüksek Fen Kurulunun 2018... ...ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir...

(Yüksek Fen Kurulunun 11.05... ...koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği... İlçesi’nde havanın fen noktasından çalışmaya... ...ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... ...olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından... ...04/2022 tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük...

...olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından... ...verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak... Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya... ...18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...Verilen süre uzatımının Yüksek Fen Kurulu Kararı... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.01.2022 tarih...

...hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler... ...yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre... ...Bakanlığı tarafından havanın fen noktasında çalışılmayan... Süre uzatım onayının ... ...tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine...

...yağmurlarla ilgili 45 günlük çalışılamayan günlerin taraflarına... ...bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz... ...toprak ve yoğuşkanlığı yüksek olan katman ile araziyi... ...çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01-15.03 tarihleri... ...karar nolu kararı) Havanın fen noktasında çalışılmayacak... ...olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre...

...gözetilir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 08.12.2010 gün 2010... ...Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı... ...Sözleşmeleri Kanununa ve sözleşme sürecine yönelik kararlar... ...maddenin yorumu konusunda Yüksek Fen Kurulu kararının bağlayıcı...

...anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...havanın yağışlı olduğu günlerde iş makinalarının... (Yüksek Fen Kurulunun 23.02... fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı... ...süresinin havanın fen noktasında çalışılamayan günler dikkate... ...inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...