...teknik personellerin çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken... ...mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre... ...havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından...

...yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak... ...çalışmaya uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı ...şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden...

...değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde idare tarafından hazırlanan... ...iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesabında...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …

...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak... Süre uzatım kararına istinaden üçüncü revize iş programı yapılmıştır.

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. Doğal afetler de süre uzatımı verilebilecek durumlar arasında sayılmaktadır. ...havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından...

...reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle... ...davacıya belirtilen nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı verilecek işin bitirilme süresinin...

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ...işi” kapsamında yapılan süre uzatımları dönemler bazında incelenerek ilgili mevzuat hükümleri... ...Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta uyarlığın... ...edilmediği, belirtilen olumsuz durumlar sonucunda çalışılmayan günler telafi edilerek bu sürelere...

...reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb...