YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu İli Korgan... ...edildiği, bu talebin de olumlu karşılanarak süre uzatımı kabul edildiği ve şirkete 31/08/2013... ...teslim edildiği, davacının da ortak olduğu dönemde şirket tarafından iki kez ihale konusu...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin 0 (sıfır) gün ve sözleşmesine göre... ...Tesisi İnşaatı Yapım İşi”nde; 2 nci süre uzatımına bağlı revize iş programının hazırlanmasında...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...bir mevzuatta, revize iş programından önceki dönemlere ilişkin aylık ödeneklerin revize... ...verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden...

teslim dönemli ... ...verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş...

...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

Bu nedenle süre uzatım kararını veren, tek başına imzalayan Belediye Başkanı Dr. belediye başkanı , kamu zararı , sorumluluk , süre uzatım komisyonu , süre uzatımı

...maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun... ...verilmeyeceğinin belirtildiği, buna göre anılan dönemde çalışılamayan gün sayısının 2015... ...imalat yapıldığı, bu nedenle ilgili dönemde çalışılmayan sürenin 43 gün olduğu, bu hesaplara...

...Sözleşme’nin ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette olması durumunda... ...itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi...

Yapım işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı... ...yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması...