quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. ...içinde gereği gibi ifa edilememesi başka sebeplere dayanıyorsa yüklenicinin sorumluluğu... ...tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma süreleri içinde tamamlanmamış olmasının Kanun... ...almaması üzerine 07/02/2017 tarihinde Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş...

...sürede de malın teslim edilmediği ve ayrıca bu sürelerin bitimi sonrasında tekrardan 10 gün... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep , yasaklılık

...süresi verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...sözleşmenin ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma yetkisi bulunmadığı... ...açıklama ve ibraz edilen belgeler uyarınca mücbir sebepler sebebiyle 30 günlük ek süre verilmesinin...

(3) Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... ...imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle...

...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... ...üncü fıkrasına göre havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin 0 (sıfır... ...imalatların niteliğine, teknik özelliğine ve yapım sürelerine uygun dağıtılması gerektiğinden...

Fıkrasında, Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... ...engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi ç)Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen... ...yapımı devam eden inşaatlara getirmiş olduğu çalışma sınırlarını konu edinen &quot... ...süresinin havanın fen noktasından çalışılmayacak süreleri de dikkate alınarak toplamda 400 gün...

...süre uzatımı verilmesi gerektiği, bu sürenin/sürelerin ise ancak idare tarafından tespit edilebileceği... ...sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu...

...verildiği, iş artışı yapılan imalatların yapım süreleri, açık ve kapalı tenis kortları zeminine... ...2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu... ...tarihten itibaren sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin hükümlerin ve diğer şartların...

...karar verilmiş olduğu, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkeme kararında... ...işlem yapıldığını ve bu gecikmeye neden olan sürelerin hakedişten kesildiğini, 1 no.lu hakedişin... ...etmediğini, kamulaştırma işlemlerini yapmadan çalışmaların yapılmasını talep ettiğini...