...sonuçlandırılıncaya kadar temelle ilgili hiçbir çalışma yapılmamasına karar verildiği, bu... maddesinin (f) bendinde, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme... fıkrasının (f) bendinde belirtilen, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...

...anlaşıldığından, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmeyerek... ...çalışma sezonu başlamış olmasına rağmen hâlen çalışmaya başlanmadığı tespit edilerek, bir... ...muhtelif tarihlerde vermiş olduğu, işe başlamama sebepleri ve süre uzatım talepleriyle ilgili...

...ile ilgili davacı şirketin yapmış olduğu çalışmaların yerinde kontrol edilerek 17/09... ...fıkrasının (f) bendinde belirtilen mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme... maddesinin (f) bendinde belirtilen mücbir sebep dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı... ...haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü... ...izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

...engelleyici tutum takındıklarını, bu süre içinde çalışma alanında şantiye kurulmaması ve iş... ...Sözleşmeleri Kanunu'nun 10 maddesinde sayılan mücbir sebepler arasında sayılamayacağı, davacının... İstinaf Sebepleri İhale şartnamesinde yer almayan bölgedeki...

...birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine ancak... ...sayısının belirtilmediği, çalışacak personelin çalışma saatinin tamamının davalı nezdinde... İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili yasal süresi içinde...

... hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre...

...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu... ...imalâtların niteliği, teknik özellikleri ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle...

...yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve herhangi bir mücbir sebep ileri sürmeyen davacının, sözleşmede... ...için maliyet çalışmasının yapıldığı, çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

...makine parkı ile teknik personel temin edilerek çalışmalara başlanılması konusunda yüklenici... ...birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına...