...sözleşmeye bağlanan “Gömükan Barajı İnşaatı” işinde; uygulama ayına ait endekseler belli olmadan... ...sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın... ...sebebiyle 2022 yılı içerisinde yapılacak 20 nolu hakedişte aralık ve kasım ayı endeks farkından...

...nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

İstek, icra memuru işleminin şikayet kanun yolu ile iptali istemine ilişkindir. iş ortaklığı , iş ortaklığı hakedişine haciz konması , ortaklardan bir tanesinin...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp...

Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, sözleşmenin 9.11.1990 tarihinde imzalandığı... Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...çalışmaları sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında yüklenici... ...fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun düzenlendiğine, İlişkin bulunmaktadır...

maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği, işin uygulama... ...açtıkları davanın ve bu davada alınan bilirkişi raporunun dikkate alınmadığı, Kamu İhale Genel... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …

...ait yağış miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının üzerinde olağanüstü... ...dahli olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise sorumlulukları... İhale konusu işe ait, … Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...verilmesi amaçlandığı, alınan bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin kanunun... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin...

...otopark alanının arttığını, spor salonu çatısına kedi yolu yapıldığını, bahçe... ...açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...yapılması talebinin reddi ile alınan bilirkişi raporuna göre ihale kapsamı dışında kalan...