...tetkiki davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi... ...verilmesini talep etmiş, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre davalının imalâtı fen ve tekniğe... ...davalı tarafından yapılan çarkhane binasının çatısının bir bölümünün 18.04.2012 tarihinde...

...düzenlediği 27.416,53 TL + KDV miktarlı ara hakedişi ödememiş olduğu ve bu halde aşamalı... hakediş ödenmeden işe devam edilmesi , ifaya ekli cezai şart , müspet zarar

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...2012 onay tarihli 39 nolu hakediş ile kesin hakediş düzenlendiğini, müvekkilince üç... ...verilmiş ise de; hükme esas alınan bilirkişi raporu denetime elverişli ve hüküm kurmaya yeterli...

...gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin... Dosya kapsamı ve alınan bilirkişi raporunun davalı iş sahibince davacıya belirtilen... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. ...çatılarda demir makasların kaynakla sökülmesi, çatılarda saç kaplamaların sökülmesi, demir...

...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında... ...yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi...

...kapsamında bir yapının bütünüyle temelden çatıya inşa edilmesinin söz konusu olmadığı... bakım ve güçlendirme işleri , bakım ve onarım işleri , benzer iş , bina işleri

...gerekirken, 1 adet çalışması, 2’nci aracın 2 no.lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna... hakediş , hizmet alımı , yapılan işler listesi , yeşil defter

...hak edişlerde fiyat farkı hesaplanırken, o hakediş tutarından % 15’lik avans kesintisi... Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir.

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının...