...edildiği, istenilen bilgi ve belgelerin süresinde teslim edilmediğinden bahisle... ...2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “… ...hususunda davacıya 16/09/2021 tarihine kadar süre verildiği, anılan yazının... bildirim , EKAP , Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği , tebligat

...İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme... ...11/01/2021 tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye ait malzemelerin... ...şafta ve devamında 77232 nolu sokağa kadar yapılması istenilen imalatların...

...şme ve eklerine aykırı olarak gerçekleştirildiği tutanağa yazılan... Yüklenici, işi süresinde veya belli dönemler halinde... Her ne kadar denetçi işin gerçekleştirilmesi... TL’lik kamu zararının tazminine oybirliğiyle, karar verildi.

...oranında yapıldığı, ancak işin gerçekleşme oranının %85-90 mertebesinde... ...45 günlük (4 Şubat 2019 tarihine kadar) süre verildiği, davacı şirketin... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli...

...öngörülemeyen fiziki koşulların gerçek yapısının ancak ve ancak fiili... ...gelecekse, Alt-Madde 8.4 (Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre... ...mümkün olmadığında) ne dereceye kadar tahmin edilemeyeceğini ve (ii... İşin yapılması ile ilgili tüm teknik personel, formen, işçi vs.

KARAR Açıklanan nedenlerle; 1. ...muarazanın menine ve müvekkilinin iş bitirme süresinin hitamına kadar işine devam... ...açıklanan bilgi ve belgelere göre, her ne kadar davalı sözleşme süresi bitmediğinden... ...çalışılması gerektiği konusunda ihtar çekildiği, bu yönüyle ihtarın alenen...

...gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı... sözleşmeye davet , Teklif geçerlilik süresi , yasaklılık ...tarihinde yapılan ihalede teklif geçerlilik süresinin son gününün 26.02.2010 olduğu...

...alınarak 13/10/2022 tarihine kadar on gün süresince beklenildiği ve bunun üzerine... ...sözleşmeye davet yazısının geri çekilmesi ve ihalenin iptal edilmesi... ...Sefer ile Personel Servisi ihalesine ilişkin olarak Global Grup Ulaşım...

...2021 tarihinden 03/12/2021 tarihine kadar 7 adet hakedişin yapıldığı... ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... ...uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş... ...fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına sebep...

...tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Saray Çocuk Evleri... ...nedenle anılan kişinin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum... ...ve Kurumdan teyit ettirilecektir, II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday...  hususunun bildirildiği, Yine Kırklareli 5.