...tazminini, teminat mektubunun paraya çevrilmesi, ceza kesintisi uygulanması ve teminat kesintilerine... ...asıl ve birleşen davalarda taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine... ...bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu...

...idareye bildirildiğinin davacı tarafından dava dilekçesinde beyan edildiği, davacı tarafından... ...yönünde tesis edilen dava konusu işlem fiille ceza arasında âdil bir denge bulunmadığından... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

...yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu... DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirket ile davalı... ...yerinde olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi...

...nedenlere dayanmadığı, bununla birlikte dava dilekçesindeki iddialardan, uyuşmazlığın... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...ürün bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik teminatı karşılayacak...

...yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize... Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25. ...yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü yerine...

...kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan... ...Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir...

...verildiği, davacının kendilerine 120 gün ilave cezalı süre verilmesi talebinin davalı idarece... ...tarafından 24/12/2021 tarihinde kayda giren dilekçesi ekinde yer alan üretici firma … yazısında... Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile ...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - 023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde geçmişe dönük …,

...meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında... ...edildiği, Ancak, yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine 01/08/2019...