...veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışmalar nedeniyle kabulün... Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen borç tutarı ...

...kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden... ...verilmediğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir...

...tamamlanmamasının sorumlusunun davacı olduğunu; bu nedenle davacının, şirketin taşeron... ...taşeron veya tedarikçiden kesilen cezaları ödemediğini; ödenmesi gereken...

...aykırılık nedeniyle uyarı yapılıp ceza kesildiği, bahse konu işlere ilişkin... ” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

...taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun... c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

c) Genel salgın hastalık. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL...

...06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir... ...şartı ile, kabul komisyonunun işyerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL...

...davacının, mücbir sebepler dışında usulüne uygun sözleşme imzalamadığından... ...nedeniyle sürenin dolması hâlinde ceza verilemeyeceği göz önünde bulundurularak...

...feshi nedeniyle uğranılan menfi zarar, cezai şart alacağı, teminat güncelleme... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince...