...eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak... ...imzaladığı iş programını 16/11/2021 tarihli dilekçesi ekinde idareye verdiği, İş programının... ...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir...

...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir... ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile idarenin başvuru yazısında özetle... ...tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.

...tazminini, teminat mektubunun paraya çevrilmesi, ceza kesintisi uygulanması ve teminat kesintilerine... ...asıl ve birleşen davalarda taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine... ...bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu...

...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir... ...tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat sahası içinde...

...idareye bildirildiğinin davacı tarafından dava dilekçesinde beyan edildiği, davacı tarafından... ...yönünde tesis edilen dava konusu işlem fiille ceza arasında âdil bir denge bulunmadığından... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

...yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu... DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirket ile davalı... ...yerinde olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi...

...nedenlere dayanmadığı, bununla birlikte dava dilekçesindeki iddialardan, uyuşmazlığın... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...ürün bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik teminatı karşılayacak...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuru sahibi tarafından... ...çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest... ...teslim edileceği yer: DİYARBAKIR KAMPÜS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR...

...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir... ...tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. ...i görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması gereke...

...yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize... Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25. ...yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü yerine...