...istekliye gönderilen şikâyet başvurusuna cevap yazısından da anlaşılacağı üzere Teknik Şartname... İş bu ceza tutanaklarına istinaden 4734 Sayılı Kanunun 10. ...sözleşme bedelinin binde 1’i oranında 2 adet ceza kesilmesine karar verildiği ve hakediş tutarından...

...dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde... ...raporunu “idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirâzi kayıtla.” cümlesini yazarak... ...işi olması nedeniyle KDV tevkifatının 2/10 kesilmesi ve/veya Büyükşehir Belediyelerinin... ...davalı idareye karşı yapılan ve müvekkiline cezai kesintiler sebebi ile ödenmeyen hakedişlerin...

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...tarafından idareye yazılan 13.05.2014 tarihli yazıda; proje takviminde ilgili ... ...hesaplanan bu sürenin gecikme cezası olarak kesilmesi gereken süre olduğu, davacı yüklenici...

...cezasının eksik hesaplanması ve kesilen gecikme cezasının tahsil edilmemesi sonucu kamu zararına... ...talep edildiği müteahhit firmaya yazılan bir yazı bulunmaktadır. ...2019 yıllarını kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar...

...09.2016 tarihleri arasında 21 günlük ceza kesilmesi kanaatiyle ceza kesildiğine, İlişkin... ...iş başında bulundurulmamasından ötürü ceza kesilmesi hususunda yüklenici ile aralarında... İstenilen belgeler 11.01.2017 tarih ve 374396 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir.

...yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, e) Yetkili... ...Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin...

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği , teknik personel , teknik personel cezası ...Daireye gönderilmesi karar verilmesi üzerine yazılan ek raporun Dairede görüşülmesi ve... ...personel olarak gösterilmesi, o işte; yani ceza kesilmesi gerektiği iddia edilen işte hiç çalışmadığı...

...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... ...izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili... gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı

...ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... ...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle ... Üye …’nun aşağıda yazılı oy gerekçelerine karşı) oy çokluğuyla, karar verildi.

...sözleşmenin … maddesinde öngörülen gecikme cezasının kesilmediği görülmüştür. ...şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve yazılı açıklamalar şeklinde olduğu belirtilmiştir... ekap sonuç sorgulama , gecikme cezası , işe başlama tarihi , mal alımı