...olmak üzere toplam 58 gün süre uzatımı verilmesi gerekir iken süre uzatımı verilmeksizin cezalı çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 13/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; YİGŞ’nin 22 nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53...

...değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarının, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun'a tabi olmadıkları...

Asliye Ceza Mahkemesi'nin … tarih ve E:…,

.Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat farkı hesaplanması hususunda yüklenici ile idaresi...

...halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir.

Yüklenicin görüşü ve talebi: 03/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında; sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde götürü olarak belirlenmiş iş...

Aksi halde cezai işlem uygulanacaktır.” düzenlemesi, Teknik Şartname’nin “İşin Yürütülmesi ve Kontrolü ile Diğer Hususlar” başlıklı 6’ncı maddesinde “…

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16.

...alan tüm hususların tamamıyla yerine getirilme zorunluluğu ifade edilmiş, aksi durumda cezai işlemlerin uygulanacağı belirtilmiştir.