...gecikme cezasının kesilmesine mahal bulunmadığından ve kamu zararı oluşmadığından, sorumluların karar düzeltme itirazları kabul edilerek; 45 sayılı İlamın 7’nci maddesi ile verilmiş … TL’lik tazmin hükmünün tasdikine ilişkin 17.02.2021 tarih ve 49043 Tutanak (33625 İlam) sayılı [Temyize başvuran diğer sorumlu için aynı tarih ve 49044 Tutanak...

Örneğin, kira geliri kaybı, geciken ifa sebebiyle ifaya bağlı ceza, seçimlik ceza, eksik işler bedeli, kâr kaybı müspet zarar kapsamındaki alacakları oluşturmaktadır... ...mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit edildiğini ve çeşitli tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının...

... eksikliklerin giderilmemesi halinde günlük gecikme cezasının ¼’ü oranında gecikme cezası uygulanmasının belirtildiği, İdarenin 22/06/2021 tarihli ve 26877504 sayılı yazısı ile ... konusu yapım işinin elektrik imalatı eksiklik listesine dair tutanağın ekte gönderilerek, tutanakta belirtilen eksikliklerin ve bağlantı hattı projesine yönelik olarak “21) Eski Yapı ...

... sayılı kararı ile takipsizlik kararı verildiği, karara yönelik itirazın da Sincan Ağır Ceza Mahkemesinin 12.09.2005 tarih ve 2005/2494 esas- 2005/1576 karar sayılı kararıyla reddedildiği ... konuyu Bayındırlık Kuruluna intikal ettirmedikleri, yeni fiyat analizleri ile yeni fiyat tutanaklarının taraflarca itirazsız imzalanarak ve ilgili birimlerin tetkik ve denetiminden geçtikten ...

Bununla birlikte; gerek söz konusu İlam maddesini bozan 07.03.2018 tarih ve 44178 Tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararında gerekse bozma kararından sonra düzenlenen 310... Türk Ceza Kanunu’nun 6’nci maddesinde “Kamu görevlisi”; kamusal faaliyetin yürütülmesine...

Dolayısıyla süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı yerinde olmamakla birlikte, ödenek ve iş programı... 'ın aşağıda belirtilen ayrışık görüşlerine karşı), Karar verildiği 06.03.2019 tarih ve 45820 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

...alan tüm hususların tamamıyla yerine getirilme zorunluluğu ifade edilmiş, aksi durumda cezai işlemlerin uygulanacağı belirtilmiştir. ...DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.1.2022 tarih ve 50909 tutanak nolu kararı) Teklif mektubu eki cetvelde satır açılmayan ihalelerde, ihalede öngörülen...

Yapılan inceleme neticesinde komisyonca iş/mal geçici kabule hazır bulunmadığı takdirde durum bir tutanakla tespit edilir ve idareye bildirilir. ...gerçekleştirilmediği anlaşılmış olup; bu tutarın ödemesinin, devam etmekte olan hukuk ve ceza yargılaması süreçlerinin sonucunda konu hakkında verilecek karara göre gerçekleştirileceği...

tutanak no.lu, .. ...giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası...

...çalışma süresi arttırılarak imalatların tamamlanabileceği veya en azından bir süre cezalı çalışılarak işin tamamlanabileceği, sözleşmenin feshinin haksız sebebe dayandığı... ...039;yükleniciye aît ekip, makine ve ekipmanlarının olmadığı tespit edilerek tutanak tutulduğu, Bölge Müdürlüğü'nün ...