maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tekrar 45 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin bitim tarihi 04/01/2019 olarak belirlenmiştir. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz hükmü düzenlenmiştir.

Ceza uygulaması bakımından yapı denetim görevlisinin tespiti ve bu tespitin kayda (şantiye defteri, tutanak) bağlanması temel şarttır.

...işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması üzerine Yapı Denetim Komisyonunca yapılan inceleme ve düzenlenen tutanak sonucunda İdarece çıkan yangının mücbir sebep kabul edilip süre uzatımı verilmesi ve süre uzatımı verilen hallerde gecikme cezasının tahakkuk ettirilmemesi işleminde ihale mevzuatı ve Borçlar Kanunu uyarınca hukuka aykırılık...

...davalının öncelikli edimini ifa ettiğini ispat edemediğini, görsel ve teknik bilgilerin davacıya verildiğine ilişkin tutanak ya da doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü bildirilmiştir.

ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen cezai işlem uygulanmaması sonucu oluşan …TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiş olup, öncesinde konunun (66 sayılı Asıl İlamın 7’nci maddesinin) Temyiz Kurulunda görüşülmesi sonucu düzenlenen 06.03.2019 Tutanak tarih ve 45825 sayılı Karar ile, İlam hükmü sadece...

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme