YİGŞ’ye göre, cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil yüklenicinin... Sonuç olarak, geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihi işin fiilen bitim tarihini göstermektedir.
cezalı olarak çalışma - Arama Sonuçları
...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre uzatımları da dahil yüklenicinin... Bir başka deyişle, işin fiilen bitirildiği tarihin geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınması gerekir.
... gerekirken işin yapıldığı yer için havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin 1-31 Ocak olarak belirlendiği dikkate alınarak 31/3/2024 olarak belirlenmesi gerekir.) ii- 1/1/2024 tarihi itibarıyla cezalı ... tarihi itibarıyla anılan Şartnamenin 29 uncu maddesine göre cezalı çalışılan sürenin sadece 180 günlük kısmına tekabül eden ...
... EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma süreleri içinde tamamlanmamış olmasının Kanun’dan ... ulaşılmasının mümkün olmadığı, davacı şirket tarafından ekonomik olarak olumsuz koşullara ve zarar etme pahasına rağmen işin bitirilmesinin ...
Bu hükümlerin getiriliş sebebi, Yargıtayın, ceza süresinin başlangıcını ihtar tarihi olarak kabul etmesidir. Cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil... Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya...
...hesaplanırken hangi aya ait Pn değerinin esas alınacağı ile ilgili olarak idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... cezalı çalışılan süre , fiyat farkı , gecikme cezası , Pn katsayısı
...sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine getirmediği, uyuşmazlık konusu olayda mücbir... maddesinde Bu iş yerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 1 Aralık-1 Nisan tarihleri...
ç) Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin... ...personeline eğitim verilmesi ve danışmanlık sağlanması ile ilgili olarak ödenen danışmanlık hizmet alım bedeli olan … TL...
... karşıya bırakıldığının kabulünün gerektiği, netice olarak idaresinin uygulamaları mevzuata aykırı olmakla birlikte, idarenin ... edilmesi, ancak bu tarihten itibaren sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin hükümlerin ve diğer şartların da tahakkuku durumunda ...
Son olarak, Daire Kararında 31.12.2018 tarihinde geçici kabulü yapılan ... yapılmaması ve geçici kabule hazır hale getirilinceye kadar cezalı çalışmaya devam etmesi veya mevzuattaki diğer hukuki yollara başvurulması ...