...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...imzalandığı ve 22.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldığı... ...iş kaleminin birim fiyatına piyasadan malzeme temin edilmesi ile kırılmasının...

...aldığı, bu durumunda hangi çatı imalatının yapılacağı hususunda yüklenici... ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra taleple sınırlı olmak üzere... İş yeri tesliminin 29/09/2021 tarihinde yapıldığı...

...günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün... ...teslimi tarihi arasında geçen 35 günlük süreden, 7. ...mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar gözetilmek ve bu doğrultuda... ...almak, inşaat ruhsatının alınmasından sonra, taahhüdünü, sözleşme eki iş...

...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi... ...birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan...

...ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusunun inceleme... ...ve ekleri incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06/2017 tarihinde yapıldığı... ...zemin etütleri, izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı...

...verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... Sözleşme imzalandıktan sonra davalı idare tarafından tek taraflı... ...işin gerekli iş makineleri, inşaat malzemeleri, ekip ve ekipmanlar ile yapımına...

...na göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

...Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...2021 yılında ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı sözleşme ödeneği... ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine...

...Bölgelerinin tamamlanması İşi”nde; bunker imalatlarının donatılı olarak yapılmasının... ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusunun inceleme... ...maddesinde; “Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup...