maddelerinde ise bunun yerine “ceza koşulu” kavramını tercih etmiştir. 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

...durumunda kaldığı bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir. Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır.

...kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

...arasında yaşanılan gecikmeye bağlı olarak yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması talebinin idaresince... ...olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak...

...miktarının değişmesi” başlıklı 28’inci maddesinde; Sözleşmede yer alan ya da yeni... ...artan imalat kalemleri için hesaplanan ve bu iş kalemlerine uygulanan revize birim fiyatın...

Savunmada sorgu konusu hususa ilişkin olarak herhangi bir izahat getirilmemiştir. ...İşlerin Fiyatının Tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde; “(

...fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... ...olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve talebi özet olarak aşağıda...

039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

...imalatı birim fiyatının tespiti konusunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık oluştuğundan... ...olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak...

I - KONU … İdaresi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 19/01/2021 tarihli... ...farkı verilip verilemeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu...