...ihale tarihi itibariyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin tahakkuk süresinin bitmediği... ...a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın...

...imalat miktarının çarpımı sonucu bulunan bedel yükleniciye ödenmiştir. ...ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca...

...takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır... ...edildiğini, sözleşmenin 25.3 maddesi gereği iş artışı yapılması nedeniyle işin süresinin...

...hakediş ödemelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle... ...talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas...

yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli Samsun Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet... oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli Süre Uzatımı...

...03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu Kent... ...uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir...

...ödemesi yapılırken sehven kesilmeyen gelir vergisi tevkifatının yükleniciden tahsili, birleşen... ...reddine, davacının sözleşme dışı imalât bedeli isteminin kabulüne, birleşen 2012/317...

Yapım” işinde; iş artışı kapsamında tekli soğuk su musluğu takılması... .’ye anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile ihale edilen “…

maddesi ile … Yapımı işinde, iş artışı kapsamında yaptırılan tribün oturaklarının... ...taşeron firmaya ödenen ve yukarıda belirtilen bedel üzerinden yapılması gerektiği (başka...

...sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında... ...080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi götürü bedellidir.