...rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını... ...kusurlu ve eksik işler” başlıklı 32’nci maddesinde “Kontrol teşkilatı, yüklenici tarafından yapılmış olan işin... ...bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler kontrol teşkilatı tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum...

...mahkemeye sunulan kesin hesap; yüklenici ile davalı idarenin kontrolluk teşkilatınca müştereken tanzim olunmuş, ancak... Kesin metrajlar yüklenici ile idarenin kontrol teşkilatı tarafından müştereken imzalanmış ise de, idare... ...ve yetersiz olup, bu haliyle hüküm tesisine ve Yargıtay denetimine elverişli bulunmamaktadır.

...buna göre İKY 900 ve İKY 9000’in “Yüklenici, idarenin kontrol teşkilatı için, merkez ofisi ve şantiyede sözleşme... ...başlıklı maddelerine göre yüklenicinin idarenin kontrol teşkilatı için merkez ofisi ve şantiyede sözleşme tasarısı... ...hizmetler kapsamındaki işletme giderleri ile ilgili gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle...

...ve 2020 yılı için % 10 olarak belirlendiği, İşin yapı denetim görevini yürüten 3 üncü Bölge (İzmir) Müdürlüğü... 6) Süre uzatımı verilmesi gereken hallerde, Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı... ...sonrasında onaya sunulacak olan revize iş programında ise Kontrol Teşkilatı tarafından tespiti yapılmış olan bu miktarlar...

maddesinin (2) numaralı fıkrasında, düzenlilik denetiminin,  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. ...olarak hazırlayacakları; Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından...

...alan ve yüklenicinin teklif verdiği “Yeterlilik, Test ve Denetim Hizmetleri” iş kalemi birim fiyatı esas alınarak... ...belgelerden, sahaya gelen bahse konu malzemenin müşavir firma ve kontrol teşkilatı gözleminde alınan numunelerin akredite... ...sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Yüksek...

...noktasında çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı kontrol teşkilatınca görülmüş, YİGŞ’in süresi ve sürenin... ...koşullarından doğrudan etkilenen imalatların yapımının, yapı denetim görevlilerinin talimatıyla durdurulduğu” yönündeki...

...gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması üzerine Yapı Denetim Komisyonunca yapılan inceleme ve düzenlenen tutanak... ...verilen süre uzatım kararından sadece 5 gün sonra bu sefer Kontrol teşkilatında görevli …,

...ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu... Kaldı ki; mevzuat gereği danışmanlık hizmeti, iç denetim biriminin faaliyetlerinin bir parçasıdır. c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama...