...yüklenici iş deneyim belgesinin düzenlemesine dayanak teşkil eden tüm belgeler (yüklenici ile yapılan sözleşme, ek sözleşme... ...firma devam eden öğrenci sayısına göre yemek verecek ve devam etmeyen öğrencilerden dolayı veremediği yemekler için...

...dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir... ...Adet” kelimesi kullanıldığını, zira bu hususun, sözleşmenin devam eden maddesi olan 23.2.

İşi”’nin devamı niteliğinde olan bir yapım işi olduğunu, işin projelerinin, … ...ekinde eski CTP Borular Genel Teknik Şartnamesi varmış, ihaleden sonra CTP Borular Genel Teknik Şartnamesi değişmiş gibi...

...tarihinden sonra, 01/05/2019 tarihinde davacı şirkete işe devam edilememesi halinde sözleşmenin 26. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

...noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemine denk gelmesi nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulduğu, Konuya ilişkin... ...sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işler için yürürlüğü devam eden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuatından...

...başvurusunun reddedildiği, bunun üzerine idare tarafından devam eden hizmet ihtiyacını karşılamak üzere 16.02.2024... İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

...karşılaştırılarak ortaya çıkacak eksik veya fazla tutarın devam eden geçici hak edişlerde mahsuplaşma yolu ile idaresince... ... Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılaca...

Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Devam eden itiraz ve dava süreçleri sonucunda alınan 19/08...

...hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan yargılamalara devam edildiği, bu nedenle anılan kişinin yargılama sonuna... Akıbetinin ilgili mahkemeden sorulması...”