...akrilik zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen... ...19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20... ...gecikme cezası uygulanmasının olağan şartlarda yapılacak uygulama olduğu... ...sözleşmesi hükümleri gereği verilmesi gereken sürenin verilmeyerek yüklenicinin...

...seviyeye getirilebilmesi için tamamlanması gereken imalatları kapsadığı, iş... ...ölçülebilir duruma getirilebilmesi için yapılan imalatların fiyat farkının... ...Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin “Fesih ve tasfiye durumları” başlıklı... ...Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesi...

...alındığında maliyet zararının giderilebilmesi için fiyat farkı hesabında temel endeks... ...Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde... ...uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,…”

...birim fiyatı bulunmayan imalat kalemi için yapılan yeni birim fiyatın ihale... ...birisi olan ve ödeme emrine eklenmesi gereken hakediş raporunu düzenleyen... ...Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde...

...muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken ancak... ...açıklandığına göre, çözümlenmesi gereken diğer uyuşmazlık gecikmenin... ...gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını...

...yapmadığı, iş başında bulundurulması gereken teknik personelleri ve iş makinelerini... ...davacının sözleşmede işin bitirilmesi için öngörülen süre içerisinde taahhüdünü... ...projeler incelendiğinde zemin cinsinin hava şartlarına (rüzgar, yağış, sıcaklıktaki... ...ocaklarından, taş ocağına ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı...

...alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen nakde karşılık alınan... ...itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar... ...hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz.  ...ihale mevzuatı gereğince sunulması gereken teminatların devralan yükleniciden...