ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş... ...bağladığı gibi mahkemece de resen dikkate alınmalıdır. ...bilirkişi raporunda hesaplanan alacağa hükmedilmesi doğru olmamıştır.

...Zorunludur.” 51.3- Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel... ...çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır.

...Kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesinc... ...taraflar arasındaki uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup... ...bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır...

...maddesinin bu bendinde tazmin hükmü, işin sözleşmesinde yer alan Analiz-1 pozlu... ...rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır. ...sırası dikkate alınarak işlem tesis edilmesi; bir bentteki husus tüketilmeden...

...adet de ihalede yer alan pozun işin sözleşmesinde belirtildiği üzere... ...göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya... ...husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup... ...de, kararın içeriği ve gerekçesi dikkate alındığında, yukarıda belirtilmiş... ...tarafından da teminat mektubunun irat kaydedilmesi mümkün değildir.

Şartnamede ve sözleşmesinde dikkate alınmayan turizm... ...belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı... ...bölgelerinde uygulanan inşaat yasaklarının dikkate alınmadığını, öyle ki daha...

...dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi nedeni ile ortaya çıkan %8... ...madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması... ...bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır...

...uygulanması ile nihai fiyatın tespit edilmesi gerektiği yönündedir. ...alındığı, dolayısı ile taraflarca, sözleşmesinde atıf yapılan “Sözleşme... ...belirlenmesi gerektiği, Bu usul ve esaslar dikkate alınarak yüklenici ile birlikte...

...hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı... ...Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat... ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük...