...takibinin, hem inşaatın kontrol amiri olmaları... ...Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...Komisyonunun oluşturulduğu, Komisyonun saptamış olduğu... ...noksanlıkları bedelinin Üniversitenin bütçesinden... ...verilirken, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin...

...halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı... ...oluşturulmuş olduğu, söz konusu komisyonun ise 23.06.2021... Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği... ...gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki...

...yönünden davanın Kamu Hastaneleri Kurumuna yönetilmesi... ve 3. ...olarak yenileneceği (RPT), kabul edilebilir RPT oranlarının... ve 34. ...de bulunduğu sırada Muayene Komisyonu tarafından...

...uyuşmazlığa konu olan muayene ve kabul işlemlerinin... ...Karar düzeltme isteminin kabul edilerek Mahkeme kararının... ...davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı... ...Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı...

...sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14... ...yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi... Bunun üzerine işin kontrollüğünü yürüten...

...Başkanlığı’nın 21/04/2021 tarih ve 1553443 sayılı yazısında... ...yeniden yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen... ...yapılmasına, kesin kabul komisyonunca belirtilen...

...aştığının yetkili mercilerce (Devlet Meteoroloji İşleri... ...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...nedeniyle yapılamadığı kontrol teşkilatınca görülmüş... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

...doğru olup olmadığının kontrol edilmesi, idari... ...aykırı olduğu, ihale komisyonu üyelerinin; 4734... ...128 inci maddesinde; “Devletin, kamu iktisadi... iş ve işlemleri sayılmıştır. ...hazırlanması, 2.13.Geçici ve Kesin kabul aşamalarının komisyonlarınca...

...olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış... ...süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... Kamu Hastaneleri Birliği Genel... Devlet Hastanesinde meydana... ...müvekkili tarafından yapının kontrolleri ve denetimi...

...Hizmet Alımı (Şırnak Devlet Hastanemiz İçin... ...başvurusunun reddine” karar verilmiştir. ...uygun olmadığı, ihale komisyonunun eksik oluştuğu...