Yine sözleşme içeriği dikkate alındığında TBK’nın 27. gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli ...davacının davalı belediyenin 11.02.2016 tarihli 23820879-858-E.430 sayılı... ...öncelikle tahakkuk ettirilen cezanın ne kadarlık süre için kesileceğinin...

...yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak... ...Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, ı) Temel endeks: İhale tarihinin... ...iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş...

...verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe göre...   Ödenek %   Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur. …… ödenek tespit olunmuştur.

...ilgili olarak Temyiz Kurulunun 12.04.2016 tarihli ve ... ...ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif... Her ne kadar sorumluların savunmalarından, sözleşmenin... -TL’nin tazminine karar verilmişti.

...davacı yükleniciye 25.04.2016 tarihine kadar süre verilmiştir. ...kusurların 10.06.2016 tarihinde tamamlanması nedeniyle bu iki tarih arası için sözleşmede... ...davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. ...cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

...dolması nedeniyle yaptırılan onarım bedelinin teminattan karşılanamadığı... 24.11.2016 tarihli ve 18779 sayılı yazı ile... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. ...yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin...

KARAR Açıklanan nedenlerle; 1. ...sözleşme dışı yaptırılan işin bedeli, sözleşmede yer alan bölgede... ...sözleşmenin feshi kararının 31.08.2016'da davacıya tebliğ olunduğu... ...açıklanan bilgi ve belgelere göre, her ne kadar davalı sözleşme süresi bitmediğinden...

...teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli ve kâr kaybı alacağının tahsili... ...Dairemizin hükmüne uyulan 27.03.2017 gün 2016/1750 Esas, 2017/1330 Karar sayılı... Belediyesi’ne devredilen ... ...davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece...

...ancak söz konusu iş kaleminin 05/02/2016 tarihli ve 82129 sayılı olur ile... ...nde, uygulama projelerinin hazırlama bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususunda... ...yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış... Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.