...sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların... ...geçici teminata, EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgeleri ile bilanço ve gelir tablolarına... ...maddesindeki belgelerin sunuluş şekline uygun olarak belgelerin asıllarının sunulmaması...

bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Şartnamesi (YİGŞ)'nin 22 nci maddesine uygun olarak güncel yeni birim fiyatların yapılması...  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya... ...Kültürel Gezi Organizasyonu Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Körfez Turizm Seyahat Nak. Başvuruya ilişkin olarak 2023/250 sayılı itirazen şikâyet dosyası...

...yürütülmesi sırasında; proje revizyonuna bağlı olarak iş artış/eksilişi yapılan imalatların... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. ...suretle yükleniciye anahtar teslimi götürü bedel olarak tespit edilen sözleşme ücretinin üzerinde...

1- PVC zemin kaplaması sökümü ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; Yapılacak... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...değişikliği sonucunda ortaya çıkan imalatlara ilişkin olarak idaresince tek taraflı olarak belirlenen... ...ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir. ...

İhale konusu işe ait, … ...gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019 tarihinin belirlendiğini, müvekkili... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.