...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili... ...sözleşme bedelinin %0,03 (on binde 3) oranında gecikme cezası uygulanır... ...dönemde, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilenen imalatların yapımının...

...Kanunu ve Kamu İhale Kanunu gereğince doğrudan doğruya idâre tarafından... ...mümkün olmadığını, kaldı ki bu oranında değişerek 3/10 olduğunu... ...davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği... ...hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını...

...faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... ...plakalı araçlara ait trafik cezaları ve gecikme bedelleri belediye bütçesinden...

...vadesinde gerçekleştirilmemesi sonucu gecikme zammı ödendiği görülmüştür... ...faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... ...değişim kamu idaresinin mal varlığını doğrudan azaltacaktır ve kamu zararı...

...teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır... ...halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır...”... ...Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden... ...nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

...Tespit Raporu”nda fiziki gerçekleşme oranının % 62,88, 05/12/2020 tarihli... ...enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının...

...cezası tutanağı düzenlendiği ve gecikme cezası kesilmesi ile ilgili olarak... ...Elektrik Teknikeri İçin günlük gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on...

...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı