...Uzatım Kararı ile verilen 58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük... ...olarak statik projelere ve dolayısıyla taban imalatlarını doğrudan etkileyeceği, proje değişikliği onaylanmadan taban...

...yapılabileceği bildirilmesine rağmen idarece bu husus dikkate alınmadan doğrudan başvurunun reddedildiği, yurt dışından ithal edilen... Kalan 3 adet torcun üretimi durdurulmuş olduğu için maalesef temin edemiyoruz.

...motor hacminde ve 2016 model ve üstü) 2 adet denetim aracı temin edeceğinin belirtildiği ve yüklenicinin 01.05.2017 tarihli... ...Sözleşmesine göre 2 adet denetim aracı çalışması gerekirken, 30.05.2017 tarihinde düzenlenen (…

...sürmesi gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19/12/2022 tarihinde doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmış... temin edecektir.

...üzerine teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin düzeltici işlem... ...Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 29/11/2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen '...

Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/11/2019 tarih ve 2017/644 E-2019/1036 K sayılı kararının HMK'nın 353... ...şekilde feshedildiğini, müvekkilin 696.000,00 TL tutarlı teminatının irat kaydedildiğini, işi üstlenen adi ortaklığın...

2017/2503 K. ...karşı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.

II, İstanbul 2017, s. ...Şartnameler” Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu gereğince doğrudan doğruya idâre tarafından tek yanlı olarak düzenlenlenmekte... Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir 2.

...çarpımı sonucunda bulunan miktarının yüzde 30'unu, 15.06.2017 tarihi itibariyle aşmasına rağmen, bu tarihten sonra... ...göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden hüküm tesisini teminen hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, (Üyeler ...